Онлайн-заказ
Ваш регион: www.td-geo.ru Language:
Русский

Договор - оферта

Договор публичной оферты (ООО "Геоматериалы")
не нуждается в подписании на основании Гл. 27 ГК РФ.

Опубликованное ниже предложение является публичной офертой для любого юридического или физического лица, а также для физического лица ведущего предпринимательскую деятельность. Если Вы, как потребитель, согласны с его условиями, то можете оформить Заказ и произвести его оплату. После оформления заказа Договор публичной оферты считается заключенным.

1. Определения

1.1. Оферта – публичное предложение Поставщика, адресованное любому юридическому и физическому лицу, сюда же относятся физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность, заключить с ним Договор на условиях, содержащихся в договоре, включая все его приложения.

1.2. Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку Товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.

1.3. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью "Геоматериалы".

1.4. Покупатель – юридическое или физическое лицо, а также физическое лицо, зарегистрированное и действующее, как индивидуальный предприниматель, заключившее с Поставщиком Договор на условиях, содержащихся в настоящем Договоре.

1.5. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Акцепт подтверждается размещением Заказа Покупателем.

1.6. Заказ – перечень из одного или нескольких наименований Товара, объединенных в одном документе под одним номером, содержащий информацию о наименовании Товара, его количестве, производителе, сроке (-ах) поставки Товара, цене на Товар, сведения о месте, цене и условиях доставки Товара и прочих условиях поставки и оплаты Товара.

1.7. Уполномоченный представитель - любое физическое или юридическое лицо являющееся представителем Покупателя или Поставщика и совершающие действия от их имени на основании выданной доверенности.

1.8. Комплект – определенный набор Товаров из двух или более отдельных компонентов, для использования его в целях, вытекающих из назначения объединяемых Товаров, поставляемых совместно, дополняющих друг друга, и очевидно предназначенных для совместного использования. Производитель присваивает Комплекту единый каталожный номер.

1.9. Грузоперевозчик – транспортное предприятие или индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, которых нанял или указал в Заказе Покупатель, и которое используется им для доставки его Товаров в необходимое ему место.

1.10. Стороны – стороны настоящего договора Покупатель и Поставщик.

2. Общие положения и предмет Договора

2.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Геоматериалы» – для физических и юридических лиц, в дальнейшем именуемое «Поставщик».

2.2. Поставщик обязуется поставлять Товар на основании Заказов Покупателя.

2.3. Когда Покупатель нуждается в доставке Товара, он указывает это в своем Заказе. После получения Заказа на доставку товара Поставщик организует ее своими силами или путем привлечения третьих лиц за счет Покупателя.

2.4. Заказы на Товар и доставку размещаются Покупателем по телефону, по электронной почте, по факсу, непосредственно в офисе Поставщика.

2.5. Все заказы на товар и доставку являются неотъемлемой частью данного Договора.

2.6. До оформления Заказа Покупатель получает от Поставщика полный и достоверный объем информации о Товаре: по электронной почте, при посещении Покупателем офиса – от менеджеров-консультантов Поставщика. Заполнение бланка Заказа, и дальнейшая передача его к исполнению, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его поставки, наличии (отсутствии) преференций, скидок, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены Товара.

3. Цены, условия, порядок оплаты и поставки товаров

3.1. Цены на товары указываются Поставщиком в выставляемых Счетах. Ценой Оферты является общая сумма оплаченных Покупателем Счетов в течение срока действия настоящего Договора оферты без изменений и дополнений.

3.2. Срок изготовления, поставки Товара по настоящему договору указывается в Счетах и исчисляется в рабочих днях, начиная с момента зачисления денежных средств авансовых платежей, полученных от Покупателя.

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный на счете.

3.4. Валютой настоящего договора является Российский рубль.

3.5. Поставка товаров осуществляется на условиях - самовывоза со склада Поставщика. В случае если в счете указаны другие условия поставки или на этот счет имеются иные письменные договорённости, то действуют эти, указанные в счете условия и договорённости.

3.6. Покупатель обязуется вывести заказанные и оплаченные товары в течении пяти рабочих дней с даты получения уведомления о готовности товаров к отгрузке. В случае не вывоза в оговоренные сроки Покупатель, по требованию Поставщика, обязуется выплатить за хранение товаров на складе последнего неустойку из расчета 0,2% от стоимости не вывезенных в срок товаров за каждый день просрочки. Поставщик имеет право не отгружать товары до момента получения данной неустойки в полном объёме. В случае не вывоза товаров в течении пятнадцати календарных дней с момента получения уведомления о готовности Поставщик имеет право передать товары на ответственное хранение третьему (третьим) лицу. И в данном случае Заказчик обязуется оплатить так же и услуги хранения.

3.7. Поставка, отгрузка осуществляется после 100% предоплаты за продукцию.

3.8. Покупатель обязуется при получении товаров на условии самовывоза предоставить правильно заполненную доверенность формы М2. Покупатель не вправе требовать отгрузить товары по иным доверенностям.

3.9. Вместе с товарами Поставщик направляет Покупателю следующие документы: товарно-транспортную накладную, счет фактуру, сертификат и паспорт изделий.

3.10. Право собственности на товары переходит к Покупателю в момент отгрузки товаров непосредственно представителю Покупателя, по доверенности, или в момент доставки на транспортную компанию по соответствующему поручению Покупателя.

3.11. В случае отгрузки товаров через транспортную компанию или иного перевозчика право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент доставки на территорию транспортной компании. За повреждения, нанесённые товарам в момент разгрузки силами и средствами транспортной компании, ответственность несёт Покупатель.

3.12. Основная масса товаров, предлагаемых Поставщиком изготавливается непосредственно под заказ и не может быть использована никем кроме как покупателем, соответственно приобретённые товары являются собственностью Покупателя с момента их отгрузки, и обмену или возврату, не подлежат.

3.13. Качество товара должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

3.14. Срок гарантии указывается в паспорте на поставляемый Товар.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Покупатель вправе:

4.1.1. Потребовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Поставщиком условий Заказа.

4.1.2. До передачи ему Товара отказаться от исполнения договора при условии возмещения Поставщику расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего Договора в размере 40% от общей стоимости Заказа.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара. В случае самостоятельного заказа, без консультаций с менеджерами-консультантами Поставщика, нести ответственность за подбор Товара.

4.2.2. Оплачивать Товар, согласно выставленным счетам, по указанной в них цене.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия по нему оплаты в соответствии с п.3.7.

4.3.2. Не принимать претензий по несоответствию Товара и не принимать возврат Товара в случае отсутствия полных данных.

4.3.3. В случае не востребования Товара Покупателем в течение 30 календарных дней с момента уведомления Покупателя о поступления Товара на склад Поставщика, Поставщик в праве расторгнуть Договор в одностороннем порядке и реализовать Товар третьим лицам. Покупатель в данном случае может получить сумму внесенной за Товар предоплаты только после продажи Товара третьим лицам за вычетом суммы, взимаемой Поставщиком за хранение Товара в течение периода с момента поступления Товара на склад и до момента его окончательной продажи.

4.3.4. В случае несогласия Покупателя с изменением цен, отказаться от исполнения Заказа или его части, предложить аналогичный Товар другого производителя, изменить сроки поставки Товара.

4.3.5. Не принимать к возврату Товар, а также претензий по возврату Товара без сохранения товарного вида Товара, его упаковки, а также без наличия на упаковке или самом Товаре всех наклеек и лейблов.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.

4.4.2. Гарантировать соответствие качества Товара требованиям качества для аналогичных Товаров на территории РФ.

4.4.3. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя об изменении условий поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в части. Поставщик информирует Покупателя посредством телефонной либо электронной связи. Полученный ответ фиксируется в электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим изменившиеся условия, в случае если в течение 36 часов с момента уведомления Поставщиком об изменении договорных условий не направил в адрес Поставщика письменного отказа.

4.4.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Заказа, согласовать такие изменения с Покупателем.

5. Качество товара, упаковка и тара

5.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар не имеет дефектов и соответствует по качеству стандартным нормам фирмы-изготовителя. Передаваемый Товар обеспечивается необходимыми документами по качеству, предусмотренными действующими нормативными актами и законодательством.

5.2. Подписание настоящего договора означает полное согласие Покупателя с требованиями по использованию и применению Товара.

5.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется при его передаче Поставщиком Покупателю.

5.4. Приемка Товара по качеству осуществляется покупателем при получении Товара от поставщика в части дефектов, которые могут быть выявлены при визуальном осмотре. В части скрытых недостатков приемка Товара по качеству производится Покупателем в соответствии с представленным паспортом качества в течении 10(Десяти) рабочих дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД) и транспортной накладной.

5.5. Покупатель при обнаружении несоответствия качества Товара товаросопроводительным документам обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность Товара, предотвратить смешение бракованной партии Товара с однородным Товаром и в течение 2 часов с момента обнаружения несоответствия Товара по качеству вызвать путем направления сообщения по электронной почте: info@td-geo.ru представителя Поставщика для участия в совместной приемке Товара по качеству и  составления двухстороннего акта. Представители Поставщика должны прибыть к месту приемки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления в их адрес уведомления о приостановлении приемки. 

5.6. При неприбытии представителей Поставщика для продолжения совместной приемки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления в их адрес уведомления о приостановлении приемки и отсутствия информации об ином разумном времени их прибытия - Покупатель имеет право продолжить приемку в одностороннем порядке. Двусторонний акт приемки Товара по качеству при прибытии представителей Поставщика и или односторонний акт (составленный Покупателем при наличии надлежащего уведомления и отсутствии представителей Поставщика) - являются основанием для предъявления требований Покупателя, вытекающих из получения Товара ненадлежащего качества, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

 5.7. Не предъявление требований в сроки, указанные в пунктах 5.4, 5.5, 5.6 означает соответствие качества Товара условиям настоящего договора и товаросопроводительной документации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За просрочку оплаты, поставленного Товара свыше сроков, предусмотренных в Заказе Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1  % за каждый календарный день просрочки от невыплаченной суммы.

6.3. За нарушение сроков отгрузки, предусмотренных в Заказе Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости неотгруженного товара  за каждый календарный день просрочки.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение явилось следствием таких непреодолимых обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты или действия органов государственной власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо от воли Сторон после заключения настоящего Договора. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, незамедлительно извещает об этом другую Сторону и предоставляет документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами.

6.5. Поставщик освобождается от ответственности, в случае самостоятельного оформления Покупателем Заказа через Интернет, без запроса Поставщика провести проверку правильности подбора Товара. Запрос отправляется Поставщику в электронном виде, оформляется Поставщиком в виде бланка с присвоенным ему номером, и возвращается Покупателю с результатами проверки. В случае отсутствия указанного выше запроса, и совпадения номеров поставленного Поставщиком Товара и заказанного Покупателем, обязательства Поставщика считаются надлежаще исполненными, Товар не подлежит обмену и возврату (за исключением гарантийных случаев).

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность всей информации и всех документов, полученных от другой Стороны. Дополнительного уведомления об отнесении, какого либо документа к конфиденциальным не требуется. Передача информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение может осуществляться только по обоюдному согласию Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.

8.2. Если стороны не могут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия решаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Ростова-на-Дону.

9. Заключительные положения

9.1. Требования Покупателя, связанные с расторжением договора, устранением нарушений его условий, недостатками товара, возмещением убытков, передаются Поставщику в письменной форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти требования (документ удостоверяющий факт покупки, а также документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные Покупателю в связи с ненадлежащим качеством товара).

9.2. Настоящий договор, размещенный на интернет-сайте: http://www.td-geo.ru/materials/dogovor и в офисе Поставщика, является публичной офертой. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением подписей сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным Заказом считается акцептом Покупателя.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или Уполномоченными представителями Сторон.

10. Реквизиты Поставщика

ООО «Геоматериалы»
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Первомайская, 107А, офис 407
ИНН 6150066178; КПП 615001001
р/с 40702810852450080035 в ПАО «Сбербанк России»
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, к/с 30101810600000000602
БИК 046015602 ОКПО 68781351
тел. 8-800-700-01-71
www.td-geo.ru

Договор публичной оферты (ООО "ГК Геоматериалы")

не нуждается в подписании на основании Гл. 27 ГК РФ.

Опубликованное ниже предложение является публичной офертой для любого юридического или физического лица, а также для физического лица ведущего предпринимательскую деятельность. Если Вы, как потребитель, согласны с его условиями, то можете оформить Заказ и произвести его оплату. После оформления заказа Договор публичной оферты считается заключенным.

1. Определения

1.1. Оферта – публичное предложение Поставщика, адресованное любому юридическому и физическому лицу, сюда же относятся физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность, заключить с ним Договор на условиях, содержащихся в договоре, включая все его приложения.

1.2. Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку Товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.

1.3. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью "Головная Компания Геоматериалы".

1.4. Покупатель – юридическое или физическое лицо, а также физическое лицо, зарегистрированное и действующее, как индивидуальный предприниматель, заключившее с Поставщиком Договор на условиях, содержащихся в настоящем Договоре.

1.5. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Акцепт подтверждается размещением Заказа Покупателем.

1.6. Заказ – перечень из одного или нескольких наименований Товара, объединенных в одном документе под одним номером, содержащий информацию о наименовании Товара, его количестве, производителе, сроке (-ах) поставки Товара, цене на Товар, сведения о месте, цене и условиях доставки Товара и прочих условиях поставки и оплаты Товара.

1.7. Уполномоченный представитель - любое физическое или юридическое лицо являющееся представителем Покупателя или Поставщика и совершающие действия от их имени на основании выданной доверенности.

1.8. Комплект – определенный набор Товаров из двух или более отдельных компонентов, для использования его в целях, вытекающих из назначения объединяемых Товаров, поставляемых совместно, дополняющих друг друга, и очевидно предназначенных для совместного использования. Производитель присваивает Комплекту единый каталожный номер.

1.9. Грузоперевозчик – транспортное предприятие или индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, которых нанял или указал в Заказе Покупатель, и которое используется им для доставки его Товаров в необходимое ему место.

1.10. Стороны – стороны настоящего договора Покупатель и Поставщик.

2. Общие положения и предмет Договора

2.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «ГК Геоматериалы» – для физических и юридических лиц, в дальнейшем именуемое «Поставщик».

2.2. Поставщик обязуется поставлять Товар на основании Заказов Покупателя.

2.3. Когда Покупатель нуждается в доставке Товара, он указывает это в своем Заказе. После получения Заказа на доставку товара Поставщик организует ее своими силами или путем привлечения третьих лиц за счет Покупателя.

2.4. Заказы на Товар и доставку размещаются Покупателем по телефону, по электронной почте, по факсу, непосредственно в офисе Поставщика.

2.5. Все заказы на товар и доставку являются неотъемлемой частью данного Договора.

2.6. До оформления Заказа Покупатель получает от Поставщика полный и достоверный объем информации о Товаре: по электронной почте, при посещении Покупателем офиса – от менеджеров-консультантов Поставщика. Заполнение бланка Заказа, и дальнейшая передача его к исполнению, означает достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его поставки, наличии (отсутствии) преференций, скидок, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены Товара.

3. Цены, условия, порядок оплаты и поставки товаров

3.1. Цены на товары указываются Поставщиком в выставляемых Счетах. Ценой Оферты является общая сумма оплаченных Покупателем Счетов в течение срока действия настоящего Договора оферты без изменений и дополнений.

3.2. Срок изготовления, поставки Товара по настоящему договору указывается в Счетах и исчисляется в рабочих днях, начиная с момента зачисления денежных средств авансовых платежей, полученных от Покупателя.

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный на счете.

3.4. Валютой настоящего договора является Российский рубль.

3.5. Поставка товаров осуществляется на условиях - самовывоза со склада Поставщика. В случае если в счете указаны другие условия поставки или на этот счет имеются иные письменные договорённости, то действуют эти, указанные в счете условия и договорённости.

3.6. Покупатель обязуется вывести заказанные и оплаченные товары в течении пяти рабочих дней с даты получения уведомления о готовности товаров к отгрузке. В случае не вывоза в оговоренные сроки Покупатель, по требованию Поставщика, обязуется выплатить за хранение товаров на складе последнего неустойку из расчета 0,2% от стоимости не вывезенных в срок товаров за каждый день просрочки. Поставщик имеет право не отгружать товары до момента получения данной неустойки в полном объёме. В случае не вывоза товаров в течении пятнадцати календарных дней с момента получения уведомления о готовности Поставщик имеет право передать товары на ответственное хранение третьему (третьим) лицу. И в данном случае Заказчик обязуется оплатить так же и услуги хранения.

3.7. Поставка, отгрузка осуществляется после 100% предоплаты за продукцию.

3.8. Покупатель обязуется при получении товаров на условии самовывоза предоставить правильно заполненную доверенность формы М2. Покупатель не вправе требовать отгрузить товары по иным доверенностям.

3.9. Вместе с товарами Поставщик направляет Покупателю следующие документы: товарно-транспортную накладную, счет фактуру, сертификат и паспорт изделий.

3.10. Право собственности на товары переходит к Покупателю в момент отгрузки товаров непосредственно представителю Покупателя, по доверенности, или в момент доставки на транспортную компанию по соответствующему поручению Покупателя.

3.11. В случае отгрузки товаров через транспортную компанию или иного перевозчика право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент доставки на территорию транспортной компании. За повреждения, нанесённые товарам в момент разгрузки силами и средствами транспортной компании, ответственность несёт Покупатель.

3.12. Основная масса товаров, предлагаемых Поставщиком изготавливается непосредственно под заказ и не может быть использована никем кроме как покупателем, соответственно приобретённые товары являются собственностью Покупателя с момента их отгрузки, и обмену или возврату, не подлежат.

3.13. Качество товара должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

3.14. Срок гарантии указывается в паспорте на поставляемый Товар.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Покупатель вправе:

4.1.1. Потребовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Поставщиком условий Заказа.

4.1.2. До передачи ему Товара отказаться от исполнения договора при условии возмещения Поставщику расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего Договора в размере 40% от общей стоимости Заказа.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара. В случае самостоятельного заказа, без консультаций с менеджерами-консультантами Поставщика, нести ответственность за подбор Товара.

4.2.2. Оплачивать Товар, согласно выставленным счетам, по указанной в них цене.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия по нему оплаты в соответствии с п.3.7.

4.3.2. Не принимать претензий по несоответствию Товара и не принимать возврат Товара в случае отсутствия полных данных.

4.3.3. В случае не востребования Товара Покупателем в течение 30 календарных дней с момента уведомления Покупателя о поступления Товара на склад Поставщика, Поставщик в впрве расторгнуть Договор в одностороннем порядке и реализовать Товар третьим лицам. Покупатель в данном случае может получить сумму внесенной за Товар предоплаты только после продажи Товара третьим лицам за вычетом суммы, взимаемой Поставщиком за хранение Товара в течение периода с момента поступления Товара на склад и до момента его окончательной продажи.

4.3.4. В случае несогласия Покупателя с изменением цен, отказаться от исполнения Заказа или его части, предложить аналогичный Товар другого производителя, изменить сроки поставки Товара.

4.3.5. Не принимать к возврату Товар, а также претензий по возврату Товара без сохранения товарного вида Товара, его упаковки, а также без наличия на упаковке или самом Товаре всех наклеек и лейблов.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.

4.4.2. Гарантировать соответствие качества Товара требованиям качества для аналогичных Товаров на территории РФ.

4.4.3. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя об изменении условий поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в части. Поставщик информирует Покупателя посредством телефонной либо электронной связи. Полученный ответ фиксируется в электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим изменившиеся условия, в случае если в течение 36 часов с момента уведомления Поставщиком об изменении договорных условий не направил в адрес Поставщика письменного отказа.

4.4.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Заказа, согласовать такие изменения с Покупателем.

5. Качество товара, упаковка и тара

5.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар не имеет дефектов и соответствует по качеству стандартным нормам фирмы-изготовителя. Передаваемый Товар обеспечивается необходимыми документами по качеству, предусмотренными действующими нормативными актами и законодательством.

5.2. Подписание настоящего договора означает полное согласие Покупателя с требованиями по использованию и применению Товара.

5.3. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется при его передаче Поставщиком Покупателю.

5.4. Приемка Товара по качеству осуществляется покупателем при получении Товара от поставщика в части дефектов, которые могут быть выявлены при визуальном осмотре. В части скрытых недостатков приемка Товара по качеству производится Покупателем в соответствии с представленным паспортом качества в течении 10(Десяти) рабочих дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД) и транспортной накладной.

5.5. Покупатель при обнаружении несоответствия качества Товара товаросопроводительным документам обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность Товара, предотвратить смешение бракованной партии Товара с однородным Товаром и в течение 2 часов с момента обнаружения несоответствия Товара по качеству вызвать путем направления сообщения по электронной почте: geo@td-geo.ru представителя Поставщика для участия в совместной приемке Товара по качеству и  составления двухстороннего акта. Представители Поставщика должны прибыть к месту приемки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления в их адрес уведомления о приостановлении приемки. 

5.6. При неприбытии представителей Поставщика для продолжения совместной приемки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления в их адрес уведомления о приостановлении приемки и отсутствия информации об ином разумном времени их прибытия - Покупатель имеет право продолжить приемку в одностороннем порядке. Двусторонний акт приемки Товара по качеству при прибытии представителей Поставщика и или односторонний акт (составленный Покупателем при наличии надлежащего уведомления и отсутствии представителей Поставщика) - являются основанием для предъявления требований Покупателя, вытекающих из получения Товара ненадлежащего качества, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

 5.7. Не предъявление требований в сроки, указанные в пунктах 5.4, 5.5, 5.6 означает соответствие качества Товара условиям настоящего договора и товаросопроводительной документации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За просрочку оплаты, поставленного Товара свыше сроков, предусмотренных в Заказе Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1  % за каждый календарный день просрочки от невыплаченной суммы.

6.3. За нарушение сроков отгрузки, предусмотренных в Заказе Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости неотгруженного товара  за каждый календарный день просрочки.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение явилось следствием таких непреодолимых обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты или действия органов государственной власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо от воли Сторон после заключения настоящего Договора. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, незамедлительно извещает об этом другую Сторону и предоставляет документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами.

6.5. Поставщик освобождается от ответственности, в случае самостоятельного оформления Покупателем Заказа через Интернет, без запроса Поставщика провести проверку правильности подбора Товара. Запрос отправляется Поставщику в электронном виде, оформляется Поставщиком в виде бланка с присвоенным ему номером, и возвращается Покупателю с результатами проверки. В случае отсутствия указанного выше запроса, и совпадения номеров поставленного Поставщиком Товара и заказанного Покупателем, обязательства Поставщика считаются надлежаще исполненными, Товар не подлежит обмену и возврату (за исключением гарантийных случаев).

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность всей информации и всех документов, полученных от другой Стороны. Дополнительного уведомления об отнесении, какого либо документа к конфиденциальным не требуется. Передача информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение может осуществляться только по обоюдному согласию Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.

8.2. Если стороны не могут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия решаются в судебном порядке в в Арбитражном суде Ростовской области.

9. Заключительные положения

9.1. Требования Покупателя, связанные с расторжением договора, устранением нарушений его условий, недостатками товара, возмещением убытков, передаются Поставщику в письменной форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти требования (документ удостоверяющий факт покупки, а также документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные Покупателю в связи с ненадлежащим качеством товара).

9.2. Настоящий договор, размещенный на интернет-сайте: http://www.td-geo.ru/materials/dogovor и в офисе Поставщика, является публичной офертой. Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением подписей сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным. Проведение оплаты в соответствии со сделанным Заказом считается акцептом Покупателя.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или Уполномоченными представителями Сторон.

10. Реквизиты Поставщика

ООО «ГК Геоматериалы»
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Первомайская, 107А, офис 407
ИНН 6150078590; КПП 615001001
р/с 40702810052090005995 в ПАО «Сбербанк России»
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, к/с 30101810600000000602
БИК 046015602
тел. 8-800-700-01-71
www.td-geo.ru

Новости

Жизненно важные дороги Краснодара: что было отремонтировано в 2024 году

Краснодар завершил работы по улучшению дорог, ведущих к социальным объектам, включая школы, поликлиники и детские сады. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжает улучшать инфраструктуру города.

Подробнее

Горный путь: трассу Краснодар — Кабардинка планируют построить к 2029 году

К 2029 году обещают завершить строительство автодороги Краснодар — Абинск — Шапсугская — Кабардинка, которая пройдет через сложный горный рельеф. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Подробнее